Splošni pogoji nabave in prodaje

SPLOŠNA DOLOČILA

Spodaj navedeni splošni pogoji so sestavni del vseh predračunov, računov, ponudb in pogodb in veljajo za vse kupce in poslovne partnerje, četudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno. Nakupni pogoji, ki jih je kupec določil brez soglasja s prodajalcem niso zavezujoči, čeprav so navedeni ob naročilu. Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki. Naročila dobijo veljavnost le z našo pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po faksu in elektronski pošti. Ti splošni pogoji ne veljajo oziroma ne veljajo v celoti, če se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih vprašanjih izrecno drugače dogovorita.

OBSEG IN VSEBINA DEL

Storitev KlimaRent^®(v nadaljevanju KlimaRent^®) pomeni postavitev klimatizacijske ali druge opreme na lokaciji naročnika s kanalnim priklopom, sistemom za upravljanje ter preventivnim in kurativnim vzdrževanjem. Postavitev opreme se izvede po predhodno izdelani študiji in tehnološkem postopku na predvidene lokacije. V primeru, da naročnik ugotovi, da je premalo instalirane moči, ima možnost naročila dodatnih enot. Poleg postavitve opreme so predmet pogodbe še naslednja dela:

- Dovoz opreme do lokacije naročnika
- Napeljava dovodnih in vpihovalnih kanalov Ø500, vključno s prehodom kanalov skozi okna
- Priklop elektro napajanja na pred pripravljene kable
- Krmilni sistem za upravljanje v prostoru
- Redno vzdrževanje izposojene opreme, odpravljanje zastojev in šolanje uporabnika
- V primeru, da pogodba ni podaljšana za naslednje obdobje, vsebuje tudi stroške demontaže.

CENA STORITVE

Cena se oblikuje po veljavnem ceniku na osnovi števila najemnih dni. Storitev se obračunava od datuma podpisa primopredajnega zapisnika. Naročnik je dolžen primopredajni zapisnik potrditi/zavrniti najkasneje v roku 48 ur. Vse cene so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost in rabatov. Vsaka od strank v kupoprodajnem odnosu morebitne posebne zakonske dajatve določene v občini, pokrajini ali državi v EU, poravnava pri sebi. Stroške bančnih provizij vsaka od strank krije na svoji strani.

Pri najemih hladilne opreme za 1 ali več zaporednih sezon skupna cena storitve hlajenja in prezračevanja, predstavlja plačilo za celotno hladilno sezono, to je za pet mesecev, z začetkom maja in zaključkom septembra. Ostali meseci so za naročnika brezplačni, saj oprema ostane na postavljenem mestu in se lahko uporablja s strani naročnika. Zato govorimo o letnem znesku plačila. Frekvenca uporabe naprav ne vpliva na ceno najema. Cena KLIMARENT vsebuje vzdrževanje strojne opreme v tehnično ustreznem stanju. Oprema se brezplačno zamenja v primeru strojeloma ali z meritvami dokazanega slabšega delovanja. ( Glej točko GARANCIJE IN JAMSTVA ). O potrebnosti zamenjave odloča servisna služba izvajalca.

V ceni je zajet en preventivni servis, kjer se opravi tudi pranje klimatov in zamenjava filtrov. Glede na lokacijo stranke in značilnosti njenega tehnološkega postopka, je sistem različno obremenjen z umazanijo, posledica tega pa je lahko zmanjšana zmogljivost sistema. To pa ne more biti vzrok za implementacijo kazenskega člena 0,7%/dan, saj je to posledica pogostosti uporabe in lastnosti lokacije. Če se izkaže to za primer, potem naročnik preko spletne prijave: http://servis.klimarent.com prijavi težavo, oz. naroči izredni servis, ki se plača po ceniku INPRO.

V ceni KLIMARENT je vključeno vzdrževanje distribucijskega sistema v tehnično ustreznem stanju. Cena ne vsebuje estetskih dopolnil. Cena vsebuje zamenjavo PVC kanalov ali pranje tekstilnih kanalov vsako peto leto. Cena ne vsebuje individualnih zahtev in potreb naročnika po higienski neoporečnosti. Predčasne storitve čiščenja ali predčasne zamenjave,potrebne zaradi specifik delovnega okolja (umazanija, prah, oljne pare, ipd...) naročnika, lahko naročnik pri izvajalcu proti plačilu po aktualnem ceniku dodatno naroči.

Po vsakem servisnem posegu, je naprava zaščitena z varnostno plombo. Varnostno plombo, lahko odstrani uporabnik, samo ob komunikaciji s servisno službo. Servisna služba, potrdi po elektronski pošti, da je dovolilo pretrganje plombe. Če je plomba poškodovana, pa servisna služba KLIMARENTA , ni izdala dovolila, potem se smatra, da je naročnik nepooblaščeno posegal v delovanje naprave. V takšnem primeru, ne veljajo garancije delovanja opreme. Težave v delovanju, se ne more pripisati v breme izvajalca. Morebiti potreben poseg servisa izvajalca, se obračuna po aktualnem ceniku.

V ceni najema niso vključeni stroški pregledov naprav s strani lokalnih ali državnih inšpekcijskih organov ( npr. meritve emisij, pregled kurišč, meritve ozemljitev...).

PLAČILNI POGOJI

Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe oziroma potrjen ob prejemu naročila.Kot datum plačila se šteje datum prejetja kupčevih sredstev na naš transakcijski račun pri poslovni banki. V primeru, da kupec ne plača kupnine v dogovorjenem plačilnem roku, smo upravičeni zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru neuspešnega dogovora o poravnavi terjatev, bomo po predhodnem pisnem opominu, plačilo izterjali s tožbo. Strošek vsakega opomina zaračunavamo v znesku 5 eur.

V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril zamudne obresti in stroške opomina, šele nato preostale finančne obveznosti.

Ob podpisu pogodbe ali potrditvi naročila se lahko prodajalec in naročnik dogovorita za razdelitev plačila na več enakih mesečnih obrokov. V takšnem primeru se faktura za mesečni obrok plačila izstavi 20. v mesecu za tekoči mesec.

Fakturiranje se izvaja po pogodbi, do izteka pogodbe ali do sklenitve kakšne druge spremembe, potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Ob sklenitvi večletne pogodbe za storitev KlimaRent velja, da ko letna inflacija EU preseže 2,5%, se pogodbena cena s 1.februarjem vsakega leta poviša za razliko med 2,5% in doseženo inflacijo EU.Morebitni dodatni enkratni stroški se zaračunavajo takoj po izvedbi. Obseg dodatnih enkratnih stroškov se opredeli v pogodbi ali ob potrditvi naročila.

Morebitne kasnejše prestavitve opreme na željo naročnika se obračunajo ob nastanku stroška po veljavnem ceniku. V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku. Za sporni del napiše pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa. Izvajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora.

LASTNINSKA PRAVICA

Prodajalec je lastnik opreme s katero izvaja storitev naročeno s strani kupca na osnovi podpisane pogodbe ali potrjene naročilnice. Kupec ne sme dajati opremo v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi. Po preteku najemne dobe ali po prekinitvi pogodbe, omogoči demontažo in odvoz opreme. Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da kupec ne dovoli demontažo opreme.

REKLAMACIJE

Kupec sme v celoti ali delno zavrniti plačilo računa samo v primeru, če ima reklamacija podlago v pogodbenih členih oz. členih splošnih pogojev prodaje. V primeru reklamacij blaga ali storitev kupec ni upravičen enostransko znižati prodajalčevega računa za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Kupec je dolžen dati pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa. Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora.

V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku.Vse reklamacije, uveljavljanje pravic iz garancije in odškodninske zahtevke rešujeta kupec in prodajalec v posebnih postopkih, v primeru spora pa pred pristojnim sodiščem, zato se šteje, da obveznosti prodajalca iz teh naslovov nastanejo,ko se o njih prodajalec in kupec sporazumeta pismeno oziroma, ko o njih odloči sodišče s pravnomočno odločbo.

SKLENITEV IN TRAJANJE POGODBE

Kupoprodajni odnos med kupcem in prodajalcem stopi v veljavo z dnem, ki je določen v pogodbi / naročilu, če tega ni, pa z dnem, ko prodajalec in kupec podpišeta pogodbo / potrditev naročila o dobavi blaga ali storitve.

PREKINITEV POGODBENEGA ODNOSA

Naročnik ima pravico do enostranske prekinitve v primeru, če prodajalec ni izpolnil obveznosti iz točke OBVEZNOSTI PRODAJALCA in točke GARANCIJ/JAMSTEV teh splošnih pogojev. Odpovedni rok za ta primer je 30 dni.

Prodajalec ima pravico do enostranske prekinitve v primeru, če naročnik ni izpolnil obveznosti iz točke PLAČILNIH POGOJEV in točke OBVEZNOSTI NAROČNIKA teh splošnih pogojev. Odpovedni rok za ta primer je 30 dni.

Razlog za prekinitev pogodbenega odnosa s strani naročnika je lahko tudi višja sila (požar, naravne nesreče ipd.). V tem primeru ni odpovednega roka. Za višjo silo pogodbeni stranki štejeta vse tiste nepredvidene in neizogibne dogodke, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava tudi sodna praksa. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in o trajanju višje sile najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

V primeru, da naročnik predčasno prekine pogodbeni odnos, izvajalec zaračuna preostale mesečne obroke trenutne sezone, ter priznani popust na trajanje pogodbe v višini 5% za vsako leto predčasne prekinitve pogodbe v enkratnem znesku, ter izvrši demontažo opreme.

V primeru, da naročnik predčasno prekine kratkoročno pogodbo ima prodajalec pravico zaračunati montažo, demontažo, oportunitetne stroške, uničeni potrošni material, komponente, narejene izključno za naročnika. Prejem zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa se dokazuje s priporočeno pošto s povratnico ali, v kolikor je bila zahteva oddana osebno, s potrjenim prejemom zahteve s strani izvajalca.

Ne glede na datum vročitve zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa je naročnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti po pogodbi do dne, ko stranki podpišeta sporazum o predčasni prekinitvi pogodbe.

PODALJŠANJE POGODBE

60 dni pred iztekom najemnega obdobja bo prodajalec posredoval obvestilo za podaljšanje najemnega obdobja.

Po prejetem obvestilu ima naročnik 30 dni, da se izreče o vsebini obvestila. V primeru, da se naročnik ni izrekel o navedbah v obvestilu prodajalec smatra, da je vsebina obvestila sprejeta s strani naročnika.

Če je pogodba sklenjena za določen čas in jo stranki izvršujeta tudi po izteku pogodbenega roka, se šteje, da je pogodbeno razmerje pod istimi pogoji prešlo v pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

V primeru, da naročnik po poteku večletne pogodbe želi prekiniti najem opreme, mora 30. dni pred iztekom pogodbe pisno obvestiti izvajalca o prekinitvi najema opreme. Če pogodba ni odpovedana 30 dni pred iztekom, jo pa želi prekiniti kasneje,se zaračunajo oportunitetni stroški plasiranja opreme drugim naročnikom v višini 20% letne najemnine. Opremo dano naročniku na razpolago po pretečenem pogodbenem najemnemu obdobju, se uporaba obračunava po veljavnem ceniku Inpro.

14 dni pred iztekom kratkoročne pogodbe - sezonski najem prodajalec posreduje novo ponudbo za podaljšanje najema za naslednje obdobje. Če naročnik ne podaljša, prodajalec opremo odpelje.

Če se pogodba izteče in se dogovor o podaljšanju sklene šele po izteku stare pogodbe, se v primeru, da je oprema ostala na lokaciji smatra, da podaljšanje velja od zadnjega dne prehodne pogodbe.

V primeru, da se posamezne pogodbe ali aneksi združujejo v krovno pogodbo velja, da vanjo vsaka enota v najemu, oz. vsak aneks, vsaka pogodba, vstopa z različnim stanjem obračunanih obrokov. Pri prenehanju veljave takšne krovne pogodbe, se naredi poračun v plačanih obrokih posamezne enote.

Fiksni in enkratni stroški postavitve naprav, ki so na strani naročnika ( perforacije sten, streh, podstavki, napajanje, ipd..) ,v primeru izteka ali prekinitve pogodbene dobe, v nobenem primeru, ne glede na vzrok, ne morejo biti predmet zahtevka po povračilu stroškov s strani naročnika.

Pogodba se smatra za prekinjeno in fakturiranje ustavljeno, šele po obojestranskem podpisu SPORAZUMA O PREDČASNI PREKINITVI POGODBE.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA / IZVAJALCA

- Izvesti dela v navedenem obsegu.
- Strogo spoštovati hišni red in dogovorjene termine izvajanja del.
- Izvajati skupno varstvo pri delu in varstvo pred požarom po internih aktih naročnika.
- Zagotavlja tehnično brezhibnost hladilnih enot.
- Na zahtevo naročnika prestavi sisteme, pri čemer se delo in material obračuna po veljavnem ceniku Inpro. Naročnik za ta namen izda dodatno naročilo. Pogoji izvedbe del se dogovarjajo ob potrditvi naročila.
- Prodajalec ne izvaja zidarskih popravil pri prebojih sten po montaži klimatskih naprav
- Prodajalec je v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (UL RS 41/2010 z vsemi dopolnitvami) upravljavec opreme, ki je predmet pogodbe, in je kot tak odgovoren za izpolnjevanje vseh zahtev iz te uredbe
- Ko pride do odvoza in demontaže, se odprtine, ki so bile namenjene za prehod kanala skozi steno, streho, zaprejo s platneno kapo. Ob dogovoru se lahko umakne tudi cel prehodni kos, ni pa v nobenem primeru dolžan vzpostaviti prvotnega stanja odprtine, okna.

Enkrat letno ob letnem servisu prodajalec menja kasetne filtre na lastne stroške. Vsake dodatne menjave kasetnih filtrov na željo naročnika se obračunajo po veljavnem ceniku .Pisne prijave motenj sprejemamo preko portala na http://servis.klimarent.com. Če ni podane prijave preko navedenega portala, se smatra da oprema deluje.Pomoč pri prijavi dobite na brezplačni telefonski številki: 080 80 89 (za SLO).

Morebitne manjše okvare na sistemu bo prodajalec odpravil v 48 urah (dva delovna dneva) po pisnem obvestilu naročnika na http://servis.klimarent.com, večje okvare pa najpozneje v 4 delovnih dneh. Če okvare prodajalec ne bo mogel odpraviti v 4 delovnih dneh, bo nadomestil hladilni sistem z drugim hladilnim sistemom najkasneje peti delovni dan od pisnega obvestila naročnika o napaki. Pogodbena kazen prodajalca, v primeru, da se napaka ne odpravi znotraj pogodbeno predvidenih rokov, je 0,7%/dan letne oz. sezonske ali prireditvene pogodbene vrednosti sistema v okvari. V primeru, da se izkaže, da je napaka storjena s strani naročnika, se prevoz, delo in materialni stroški obračunavajo po veljavnem ceniku Inpro. Odziv za servisiranje okvar zagotavljamo samo v primeru, da je prijava okvare izvedena preko spletnega portala http://servis.klimarent.com. Če kupec prijavi napake, za katero se ob obisku serviserja izkaže, da to sploh NI, ima prodajalec pravico zaračunati stroške obiska serviserja po veljavnem ceniku Inpro. Skladno s točko 3. je kupec dolžan poravnavati račune skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji. V primeru nepravočasnih in nerednih plačil, si prodajalec pridržuje pravico da ne izvrši kurativnega ali preventivnega servisa. Kupec je dolžen določiti odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo prodajalca. Kontaktna oseba za vzdrževanje in sporočanje napak, mora biti tehnična oseba z minimalnim znanjem, potrebnim za diagnosticiranje napak na podlagi navodil. V komunikaciji s servisno službo izvajalca mora znati slediti navodilom, vprašanjem in kontrolam servisne službe izvajalca. Ob strokovnem vodenju serviserja izvajalca je dovoljeno odpreti pokrov opreme in sporočati vidne, občutne in slišne parametre (ne)delovanja opreme.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

• Določi termine in odgovorno osebo za koordinacijo del.
• Odredi točno lokacijo enot.
• V času najema v skladu z internimi predpisi omogoči vstopanje osebju izvajalca ob servisnih in vzdrževalnih posegih.
• Uporablja sisteme po navodilih za uporabo in obvešča izvajalca o motnjah delovanja.- Določi odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo izvajalca. Kontaktna oseba za vzdrževanje in sporočanje napak, mora biti tehnična oseba z minimalnim znanjem, potrebnim za diagnosticiranje napak na podlagi navodil. V komunikaciji s servisno službo izvajalca mora znati slediti navodilom, vprašanjem in kontrolam servisne službe izvajalca. Ob strokovnem vodenju serviserja izvajalca je dovoljeno odpreti pokrov opreme in sporočati vidne, občutne in slišne parametre(ne)delovanja opreme.
• Naročnik je pri predaji sistema dolžan zagotoviti odgovorno kontaktno osebo. Če naročnik ne zagotovi prisotnosti na dogovorjen termin zaključka montaže, se smatra da je sistem prevzet na ta dan zaključka montaže, in da je seznanjen z navodili za delovanje. Naknadna prisotnost izvajalca z namenom predaje, izobraževanj, se obračuna po aktualnem ceniku.
• Če naročnik napravi prijavo napake, za katero se ob obisku serviserja izkaže, da to sploh NI, ima izvajalec pravico zaračunati stroške obiska serviserja po veljavnem ceniku Inpro d.o.o. Novo mesto.
• Naročnik je dolžan tekoče plačevati mesečno pogodbeno vsoto. V primeru, da naročnik neredno plačuje, si izvajalec pridržuje pravico da ne izvrši kurativnega ali preventivnega servisa.
• V sklopu svojega varovanja, varuje tudi opremo izvajalca. V primeru odtujitve opreme, o dogodku obvesti policijo in izvajalca ter poskrbi za policijski zapisnik o škodnem dogodku. Zapisnik dostavi izvajalcu. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, krije vrednost opreme izvajalca.
• Opravljena dela potrdi s primopredajnim zapisnikom, ki ga predloži izvajalec.
• Po preteku najemne dobe ali po prekinitvi pogodbe, omogoči demontažo in odvoz opreme
• Rokuje z napravami v skladu z načeli dobrega gospodarja, sicer odgovarja za nastalo škodo na opremi
• Naročnik ne sme dajati opremo v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi.- Naročnik ne sme samostojno premikati opreme in kanalov na druge lokacije brez pisnega soglasja izvajalca, kakor tudi ne posegati v sistem , razen v primeru asistence strokovne služne izvajalca pri prijavah in poizkusu odprave napak v delovanju. V nasprotnem primeru, prodajalec ne garantira za pravilno delovanje sistema.
• Morebitna materialna škoda , ki jo izvajalec povzroči na objektih in opremi naročnika, se lahko uveljavlja le, če je bila ugotovljena na mestu samem ob prisotnosti osebja izvajalca (pred odhodom) in je vpisana v primopredajni zapisnik. Ob tem mora biti narejena fotografija. Poškodbo popravi izvajalec sam ali s podizvajalcem naročenim s strani izvajalca. Naročnik nima pravice poškodbo odpravljati s svojim podizvajalcem.
• V primeru požara na opremi izvajalca, naročnik postopa v skladu s sprejetim lastnim Požarnim redom. Če v tem primeru pride do škode na stvareh ali osebah naročnika, je naročnik dolžan v roku treh dni dogodek prijaviti ustreznim državnim organom in poskrbeti za zapisnik dogodka. Izvajalec ne odgovarja za nastalo škodo na stvareh in osebah naročnika. Naročnik izjavlja, da ima požarno tveganje oseb, opreme in stavb, zavarovano.
• V primeru, ko je zaradi požara na objektu naročnika ogrožena tudi oprema izvajalca, je naročnik dolžan postopati v skladu z lastnim sprejetim Požarnim redom in preprečiti škodo na opremi izvajalca. Če pride do poškodb opreme izvajalca, je naročnik dolžan v roku treh dni priskrbeti uradni zapisnik dogodka in ga dostavi izvajalcu. V nasprotnem primeru je naročnik, sam ali iz svoje zavarovalne police, dolžan izvajalcu povrniti nastalo škodo.
• Po preteku najemnega obdobja, je pri demontaži obvezno napisati primopredajni zapisnik. Pri pariteti izposoje EXW, zapisnik skladišča izvajalca. Pri pariteti FCO naročnik pa zapisnik o demontaži. Če naročnik vrnitve opreme ne more izkazati z zapisnikom, čitljivo podpisanim s strani odgovorne osebe izvajalca, je odgovoren za trojno nabavno vrednost opreme.
• Izvede elektro napajanje 400 V (ali 220 V) do enote izvajalca ter ostale potrebne priključke (plin,…) in pred montažo pisno potrdi izvedbo z obrazcem OD-08-OPE-004. Če naročnik potrdi, da je na montažo pripravljen, pa se ob prihodu ekipe izvajalca izkaže, da temu ni tako, je prodajalec upravičen do nadomestila stroškov.
• Zagotovi zadostne odvode toplega zraka na vrhu hale. Preprečuje izliv hladnega zraka iz prostora (zapiranje zunanjih vrat)zaradi povečanja učinkovitosti hlajenja. V ekstremnih pogojih (jutranje temperature nad 18 °C, dnevne nad 35 °C) je zelo pomembno nočno prezračevanje in zagon kompresorjev v zgodnjih jutranjih urah.
• Za optimalno delovanje je potrebno doseči izpodriv vročega odpadnega zraka v zgornjih plasteh na prosto. Le-to predstavlja poseg v stavbo naročnika in je, razen če ni drugače dogovorjeno, na podlagi navodil izvajalca, predmet izvedbe s strani lastnika, upravljavca stavbe, oz. naročnika.

GARANCIJE / JAMSTVA

Instalirana moč hlajenja/gretja je dimenzionirana na osnovi ocene stanja v objektu in dolgoletnih izkušenj. Prodajalec jamči vnos pogodbeno dogovorjene hladilne/grelne moči in količine svežega zraka, filtriranje zraka in razvlaževanje s procesom hlajenja. Prodajalec jamči, da so vse naprave v skladu z evropskimi CE direktivami. Nadalje se prodajalec obveže izvesti distribucijo zraka v prostor tako, da bo v maksimalni možni meri (v funkciji možnega izpodriva zraka) doseženo sesedanje dovedenega zraka na tla.Emisija hrupa v okolico, je skladna z evropskimi standardi – vse naprave imajo CE certifikat. Občuteni nivo hrupa na opazovani točki v okolici naprave, je odvisen tudi od konfiguracije objektov, njihove odbojnosti in absorptivnosti zvoka, ter pojavov interference, in uklona zvočnega valovanja. Slednje ni lastnost naprave, ampak lastnost lokacije in objektov okoli naprave. Prodajalec svetuje glede izvedbe morebiti potrebnih protihrupnih ukrepov, jih pa ne izvaja. Prodajalec ne odgovarja za neposredno škodo, ki bi kot posledica morebitne začasne okvare sistemov izvajalca lahko nastala v naročnikovem proizvodnem procesu. Omejitev uporabe ali prekinitev delovanja zaradi zamude pri plačilu se ne šteje kot nedelovanje. Prodajalec ne odgovarja za višino porabe energenta ( elektrike, kurilnega olja, plina), saj je poraba energentov odvisna od lastnosti objekta in trajanja uporabe naprav. Poraba energije, tako pri ogrevanju, kot hlajenju, je odvisna tudi od stanja zunanjega zraka ( temperatura, vlaga).Aktualna temperatura v prostoru ni osnova za analizo delovanja sistemov, ker je temperatura lahko posledica stanj, dejanj in okoliščin, ki niso v domeni izvajalca. Osnova za analizo delovanja sistema je izključno vnesena hladilna moč, ki se jo izračuna iz razlike temperatur zunanje temperature in temperature vpiha, razlike vlage zunaj in vlage vpiha ter pretoka zraka.

OSTALA DOLOČILA

Izvajalec je lastnik opreme, ki je predmet najema. Izvajalec se obvezuje storitve vršiti strokovno, korektno, vestno, skladno z navodili naročnika. Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da naročnik ne dovoli demontažo opreme. Spremembe pogodbe so mogoče le pisno in ob predhodni odobritvi z obeh pogodbenih strani.Za vse, kar ni posebej določeno s to pogodbo, se neposredno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. Tako kupec kot prodajalec sta dolžna nemudoma javiti vse spremembe, ki se nanašajo na firmo, sedež, naziv banke preko katere posluje, ipd. in ki so pomembne za normalno poslovanje med pogodbenima strankama. Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Novem mestu. Uporablja se samo pravo republike Slovenije. Ti splošni pogoji prodaje, dobave in plačil začnejo veljati 3 dni po objavi na spletni strani prodajalca http://www.inpro.si/. Šteje se, da je posel ničen, če v zvezi s sklenitvijo ali ponudnikom pride do korupcije, ki vpliva ali bi utegnila vplivati naravnanje pogodbenih strank.